Question orale concernant la suspension par le Conseil d'État du permis d'urbanisme de la RTBF pour le PAD Mediapark

Publié le 12 juillet 2020

Par : Isabelle Pauthier

Question orale
REG_Bxl

La presse parle déjà d’une “saga Mediapark”. Le 12 octobre 2020, nous apprenions par la presse que le Conseil d’État ordonnait la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré par la Région bruxelloise en février 2020 pour la démolition partielle des bâtiments et la construction d’un nouveau siège de la RTBF, le projet Media Square.
(…)

Visionner l'échange complet (PDF)

Plus d'interventions parlementaires

- #justice sociale, pauvreté et précarité
Le concours « Europan 17 » pour le site du Cinquantenaire

21 décembre 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Ministre-Président, Mme la Secrétaire d’État, L’initiative de la Commission européenne, New European Bauhaus, a orchestré le concours “European 17”. Celui-ci étai...
Lire la suite
- #démocratie et gouvernance
- #pme et entrepreneuriat
La diminution des subsides aux associations au regard de l’organisation d’événements de prestige

12 décembre 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’État, Le 28 Novembre, lors de votre réponse à ma question sur les subsides destinés aux associations, vous annonciez que le montant global des appels à projets de...
Lire la suite
- #culture et média
- #mobilité
Le compte X de la STIB

4 décembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la ministre, La STIB a recours au réseau social X, anciennement Twitter, qui s’affirme comme un outil d’information en temps réel pour les usagers des transports en commun confron...
Lire la suite
- #mobilité
Le permis modificatif pour couvrir les modifications de chantier du projet de Métro Nord à la gare du Nord

4 décembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Samedi, le journal L’Écho a publié des révélations sur le dossier du métro nord. Le 18 avril dernier, Monsieur Cédric Bossu a été convoqué pour une audi...
Lire la suite
L’étude d’incidences liée au chantier sous le Palais du Midi

20 novembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Il y a 4 ans, personne n’évoquait la possibilité, même faible, d’être amené à démolir le Palais du Midi. Personne n’a rien vu venir malgr�...

Lire la suite
La « marque » BXNord

20 novembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Ce 17 octobre, L’Echo a publié un article intitulé “Public et privé alliés dans la promotion du quartier Nord.” L’ASBL Up4North, associ...

Lire la suite
Le théâtre et la piscine du Résidence Palace

6 novembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Le “Résidence Palace” est un édifice emblématique du quartier européen de Bruxelles. Grâce à son architecte, Michel Polak et son promoteur, Lucie...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Les immeubles classés à l'abandon dans la rue des Chapeliers

6 novembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’Etat, Les édifices situés aux 19-23 rue des Chapeliers, ont été classés le 20 septembre 2001. Ces trois demeures font également partie de la zone tampon délimitée...
Lire la suite
- #démocratie et gouvernance
- #justice sociale, pauvreté et précarité
La dernière version du projet immobilier Realex

6 novembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Une nouvelle enquête publique portant sur la dernière version du projet immobilier Realex (numéros 93 à 105 de la rue de le Loi) se terminait le 28 septembre derni...
Lire la suite
L’ouverture forcée du Palais Stoclet

13 octobre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Le 4 octobre, vous annoncez entendre “forcer” l’ouverture du Palais Stoclet au public et préparer une “ordonnance coupole” afin de gén�...

Lire la suite
L'annonce de l'ouverture forcée au public du Palais Stoclet et les questions qu'elle soulève

11 octobre 2023 - Isabelle Pauthier

Nous avons pris connaissance de votre volonté de “forcer” l’ouverture au public du Palais Stoclet (avenue de Tervuren 279-281, Woluwé-Saint-Pierre), chef-d’œuvre de la Sécessio...

Lire la suite
- #justice et sécurité
- #mobilité
L'axe 3 du Plan d'action fédéral pour la Gare du Midi et le CRU 7

11 octobre 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Ministre-Président, La note du Premier ministre, de la ministre de l’Intérieur et de vous-même du 25 août dernier, au sujet de la “Coordination spéciale relative aux condi...
Lire la suite
La nouvelle vocation de la Porte de Hal

21 septembre 2023 - Isabelle Pauthier

Le Secrétaire d’État fédéral pour la Relance et les Investissements Stratégiques, chargé de la Politique Scientifique, Monsieur Thomas Dermine, a récemment lancé un appel à projets ouvert �...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale : La nouvelle version du projet Lebeau

21 septembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’État, Le 10 août 2023, une nouvelle version du projet Lebeau a été soumise par Immobel en application de l’article 191 du COBAT. L’hôtel initialement pr�...
Lire la suite
La forme du programme des Journées du patrimoine

7 septembre 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’Etat, Le 27 août dernier, Monsieur Bernard Hennebert, défenseur des droits culturels, a soulevé une préoccupation concernant la disparition de la version papier du pr...

Lire la suite
L'annonce d'un recours de la Ville de Bruxelles contre l'avis conforme défavorable de la Commission Royale des Monuments et Sites sur le projet de réaménagement de la place de la Liberté porté par la Ville

3 juillet 2023 - Isabelle Pauthier

La Place de la Liberté est classée depuis 1983. Le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges dont elle fait partie, est l’un des ensembles urbanistiques éclectiques les mieux préservés du Pentagone...

Lire la suite
L'annonce d'un recours de la Ville de Bruxelles contre l'avis conforme défavorable de la Commission Royale des Monuments et Sites sur le projet de réaménagement de la place de la Liberté porté par la Ville

3 juillet 2023 - Isabelle Pauthier

Madame la Secrétaire d’Etat, La Place de la Liberté est classée depuis 1983. Le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges dont elle fait partie, est l’un des ensembles urbanistiques éclectique...

Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant le nouveau tracé du deuxième tronçon du projet de métro nord

26 juin 2023 - Isabelle Pauthier

Cet intitulé peut sembler facétieux. Monsieur le Ministre-Président, le 27 avril dernier, au micro de Fabrice Grosfilley sur BX1, vous déclariez qu’il serait souhaitable que la ligne de mét...
Lire la suite
La fréquentation de la Brussels Pride 2023

19 juin 2023 - Isabelle Pauthier

Dans la soirée du 20 mai 2023, les organisateurs de la Brussels Pride annonçaient à la presse le chiffre de 150.000 participants à la manifestation.
(…)

Lire la suite
Le transfert de bureaux de la Commission européenne vers le fédéral

19 juin 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Ministre-président, Début mai, nous apprenions via la presse que le gouvernement fédéral avait officialisé son intention de racheter 300.000 m2 d’espaces de bureaux à la Commis...
Lire la suite
La procédure de révision du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS)

13 avril 2023 - Isabelle Pauthier

Le gouvernement bruxellois a confié à perspective.brussels la mission de procéder à une révision du PRAS. Une première consultation a été organisée à destination du grand public et de l̵...

Lire la suite
La réglementation relative aux charges d'urbanisme

13 avril 2023 - Isabelle Pauthier

La Déclaration de politique générale 2019-2024 du gouvernement de la Région bruxelloise mentionne plusieurs objectifs en matière de charges d’urbanisme dont “la révision de la régle...

Lire la suite
Répartition des structures d’accueil sur le territoire de la Région

13 avril 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Ministre-Président, Le 31 mars dernier; vous répondiez à une question d’actualité de M. Kennis concernant les containers qui étaient en train d’être installés sur le sit...

Lire la suite
L'aspect patrimonial et urbanistique de l'inscription des festivités du Bicentenaire sur le site du Cinquantenaire

13 avril 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’État, A l’horizon 2030, le site du cinquantenaire doit devenir l’une des principales attractions des festivités liées au Bicentenaire de la Belgique. En ...

Lire la suite
Question orale concernant l'avenir du site de la villa Dewin

27 mars 2023 - Isabelle Pauthier

En janvier dernier, vous annonciez dans la presse votre intention de classer l’entièreté du jardin de ce chef-d’œuvre de l’architecture Art déco situé rue Meyerbeer à Forest. Le 2 janvier ...

Lire la suite
Question orale concernant le classement du jardin de la villa Dewin

27 mars 2023 - Isabelle Pauthier

Toutefois, des questionnements subsistent quant au destin du jardin. En effet, il semble qu’il y ait eu un malentendu concernant ce que recouvrent les termes « entièreté du jardin ». Le 14 n...

Lire la suite
Question orale concernant la préservation du patrimoine du palais du Midi

27 mars 2023 - Isabelle Pauthier

Dans le courant du mois de février, la presse dénonçait l’arrêt du chantier du projet de métro 3. En cause, des problèmes techniques sous le palais du Midi. Le scénario initial qui prévo...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Le dialogue avec le secteur de la promotion immobilière

23 mars 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’État, Du 14 au 17 mars, se déroulait à Cannes, le MIPIM (Marché International des professionnels de l’immobilier) auquel vous vous rendiez accompagné de notr...
Lire la suite
L’opérationnalisation des principes pour l'aménagement du quartier du Midi

23 mars 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Ministre-Président, le 8 mars 2023, un nouveau document intitulé : “Quartier du Midi : vers la gare habitante » est publié sur le site de perspective.brussels. Ce document revien...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Les logements abordables sur le site de Tour et Taxis

13 mars 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’État, Vous avez inauguré jeudi 9 mars en compagnie du Ministre-Président les nouveaux espaces publics de Tour et Taxis. Un article du Soir Immo annonce concomitamment la...
Lire la suite
Question d'actualité concernant l'éventuelle adjudication du marché public portant sur la phase 1 de l'aménagement de la friche Josaphat

17 février 2023 - Isabelle Pauthier

La presse a fait état de l’adjudication éventuelle de la partie la plus sensible de la friche Josaphat qui est classée en zone de haute valeur biologique, ainsi que du programme et du dialogu...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
La financiarisation de l'immobilier

6 février 2023 - Isabelle Pauthier

Selon M. Aalbers, professeur de géographie à la KUL, nous sommes face à des dynamiques de financiarisation de l’immobilier. En d’autres mots, la finance occupe une place de plus en plus...
Lire la suite
Petit patrimoine : le remplacement sauvage des menuiseries en bois par des châssis en PVC

6 février 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’État, Un tweet datant du 17 janvier dernier dénonçait, photo à l’appui, le remplacement de la porte en bois d’une maison de maître datant de 1895 par une porte en ...

Lire la suite
- #environnement et biodiversité
Question d'actualité concernant le conseil bruxellois de la nuit

20 janvier 2023 - Isabelle Pauthier

La fermeture du Fuse fait beaucoup de bruit et l’on ne peut que constater que cette discothèque a beaucoup d’amis. À la suite de la décision du service d’inspection de Bruxelles E...
Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant la conséquence de l'interruption des travaux sur les lignes de métro 1 et 5 à Etterbeek

10 janvier 2023 - Isabelle Pauthier

Le vendredi 11 novembre, la STIB a informé les usagers du fait que la commune d’Etterbeek avait pris un arrêté de police lui interdisant d’effectuer les travaux d’entretien sur le réseau de ...
Lire la suite
- #justice et sécurité
La prison de Haren est-elle réalisée conformément au permis délivré?

9 janvier 2023 - Isabelle Pauthier

Monsieur le secrétaire d’Etat, Nous avons visité la nouvelle prison de Haren juste avant son ouverture. Outre les questions liées aux conceptions carcérales discutables dans notre pays et re...
Lire la suite
Carrousel des permis à la Bourse

12 décembre 2022 - Isabelle Pauthier

Monsieur le secrétaire d’Etat, Lors de votre réponse du 7 juillet dernier à ma question concernant la transformation de la Bourse en un “Beer tempel”, vous indiquiez que vous n...

Lire la suite
La Porte de Hal, le Pavillon chinois et la Tour Japonaise

28 novembre 2022 - Isabelle Pauthier

Selon un article de la VRT paru le 15 novembre 2022, les Musées royaux d’Art et d’Histoire voudraient abandonner la Tour japonaise, le Pavillon chinois, mais aussi – nous venons de ...

Lire la suite
- #pme et entrepreneuriat
Les subsides destinés à FUP (For Urban Passion)

28 novembre 2022 - Isabelle Pauthier

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Malgré les engagements forts de la DPR en matière de participation du public, vous nous avez confirmé le 3 février 2022 que vous refusiez d’appliquer da...
Lire la suite
- #culture et média
Question orale concernant l'installation de câbles par les opérateurs de téléphonie et le respect du patrimoine

14 novembre 2022 - Isabelle Pauthier

Il s’agit d’un problème qui a suscité un certain émoi sur les réseaux sociaux. En effet, plusieurs particuliers se sont plaints sur les réseaux sociaux ce vendredi 2 septembre, photo ...
Lire la suite
- #justice et sécurité
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant le déménagement de l'ambassade américaine

24 octobre 2022 - Isabelle Pauthier

C’est par voie de presse que nous avons appris début septembre que l’ambassade des États-Unis à Bruxelles avait exprimé son intérêt pour une installation sur le site du cours Saint-M...
Lire la suite
Question orale concernant la demande de classement déposée par des représentants de la copropriété « Résidence Lemonnier », à l'angle Lemonnier-boulevard du Midi.

24 octobre 2022 - Isabelle Pauthier

Les représentants de la copropriété « Résidence Lemonnier » ont déposé en date du 4 février 2021 une demande de classement comme monument de la façade de la Résidence Lemonnier, située à ...

Lire la suite
Demande d'explication concernant l'abandon du PAD Midi

12 octobre 2022 - Isabelle Pauthier

Le 15 septembre, L’Écho annonçait que le plan d’aménagement directeur (PAD) Midi, approuvé en première lecture en mai 2021, était mis au frigo.

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant l'attitude des communes face à la division des maisons unifamiliales

26 septembre 2022 - Isabelle Pauthier

Dans son étude de 2019, le monitoring des quartiers nous informe qu’un ménage moyen en Région bruxelloise se compose de 2,17 personnes. Cette taille moyenne est la plus petite du pays puisque...
Lire la suite
Question orale concernant les charges d'urbanisme dues dans le cadre du permis relatif au projet « Le Méandre » délivré en 2015

26 septembre 2022 - Isabelle Pauthier

Il semblerait que les charges d’urbanisme relatives au projet « Le Méandre », l’immeuble de la Communauté flamande situé sur le site de Tour & Taxis dont le permis a été délivré ...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale concernant les ventes au plus offrant d'immeubles appartenant aux pouvoirs publics

26 septembre 2022 - Isabelle Pauthier

Un agent immobilier m’a interpellée à propos du fait que des pouvoirs publics mettaient en vente au plus offrant des immeubles leur appartenant sans poser comme condition que ceux-ci soient destin...
Lire la suite
Question orale concernant le projet immobilier à Sainctelette et la dédensification

11 juillet 2022 - Isabelle Pauthier

La société Kurbistep, chargée du projet Dockside, a dernièrement déposé une demande de permis d’urbanisme pour construire un immeuble de 14 étages, 149 logements et 138 places de parking. (&#...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant les transformations du site du Cinquantenaire à l'occasion des festivités relatives au bicentenaire de la Belgique

4 juillet 2022 - Isabelle Pauthier

En 2030, notre pays célébrera les 200 ans de son indépendance. À cette occasion, l’autorité fédérale a annoncé sa volonté de restaurer le parc et les arcades du Cinquantenaire, de reval...
Lire la suite
Question d'actualité concernant l'annulation éventuelle du permis d'urbanisme pour la transformation de la Bourse de Bruxelles en Belgian Beer World

1 juillet 2022 - Isabelle Pauthier

Nous avons appris hier par la presse que l’auditeur du Conseil d’État avait remis un rapport demandant l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 13 novembre 2018 pour la...

Lire la suite
- #démocratie et gouvernance
Le contrôle de la bonne gouvernance au sein de Beliris

20 juin 2022 - Isabelle Pauthier

Pour rappel, en avril 2021, je vous ai déjà interrogé sur l’importance de la bonne gouvernance et la nécessité de transparence quant à l’utilisation des moyens de Beliris. À cette o...
Lire la suite
- #alimentation et agriculture
- #justice et sécurité
Demande d'explication concernant l'avenir du site des abattoirs d'Anderlecht

9 mai 2022 - Isabelle Pauthier

Construit en 1890, le site des abattoirs a été racheté en 1922 par la commune d’Anderlecht qui, après l’avoir déclaré en faillite, l’a cédé en emphytéose à la SA Abattoirs et March...
Lire la suite
Question orale concernant la protection du patrimoine classé pendant les manifestations

9 mai 2022 - Isabelle Pauthier

Comme le rappelle souvent le bourgmestre de Bruxelles, avec près de 1.000 manifestations par an, notre ville-région est l’une des capitales mondiales de la contestation. Si celles-ci sont vita...

Lire la suite
Question orale concernant "l'avenir du bâtiment de l'ancien cinéma Rio à Laeken

2 mai 2022 - Isabelle Pauthier

Depuis que nous avons déposé ces questions, la commission de concertation s’est réunie. Il y a eu 126 réactions et un avis favorable conditionné a été remis. J’espère que, dans le ...

Lire la suite
- #mobilité
Question d'actualité concernant le récent avis de la Commission régionale de la mobilité sur le financement du projet de métro Nord

22 avril 2022 - Isabelle Pauthier

M. le ministre, c’est une question à 2,3 milliards d’euros, avec déjà, malheureusement, pour vous, un dérapage budgétaire de l’ordre de 600 millions. Le budget du projet d’...
Lire la suite
- #justice et sécurité
- #mobilité
Demande d'explications concernant l'avis négatif de la CRMS concernant le projet de métro nord

7 avril 2022 - Isabelle Pauthier

Le 25 mars dernier, dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de métro nord, la Commission royale des monuments et des sites (CRMS) a remis un avis sur les aménagements de surface et ...
Lire la suite
Demande d'explications concernant les retombées économiques du projet Neo

28 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a récemment déclaré dans l’émission de BX1 “Toujours + d’actu” : “Le projet Neo, c’est 800 millions d’euros d’investisse...
Lire la suite
- #justice et sécurité
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant les suites du projet Lebeau Sablon

28 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Le projet de développement du site de la rue Lebeau et de la rue de la Paille continue de faire parler de lui. Plusieurs articles de presse ont été publiés à ce sujet à la fin du mois de janvier...
Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant les conditions matérielles et la favorisation de la participation citoyenne dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de ligne de métro 3

28 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Je n’irai pas par quatre chemins : Ecolo demande la prolongation de l’enquête publique relative au projet de ligne 3 du métro.
(…)
Lire la suite
- #culture et média
Question orale concerant l'avenir du Musée du jouet

25 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Ce musée, que tout le monde connaît à Bruxelles et même au-delà, puisque j’ai reçu des témoignages de sympathie de Wallonie à ces occasions, accueillait environ 25.000 personnes par an. ...
Lire la suite
Question orale concernant l'avenir du bâtiment classé du café de La Rue asbl à Molenbeek

7 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Situé rue de la Colonne à Molenbeek-Saint-Jean, le café de La Rue asbl est une institution bruxelloise qui existe depuis les années 1970 et qui a gardé toute son authenticité. Lieu de rencontre ...

Lire la suite
Question orale concernant le maintien des mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme

7 mars 2022 - Isabelle Pauthier

M. le secrétaire d’État, à plusieurs reprises depuis le début de la législature, vous nous avez fait part de votre intention de revoir, dans le cadre de l’évaluation de la réforme du Co...

Lire la suite
Question orale concernant les travaux en cours dans l'avenue Bois du Dimanche

7 mars 2022 - Isabelle Pauthier

Le dossier relatif au projet de l’ambassade de la République populaire de Chine d’étendre son implantation sise à l’avenue Bois du Dimanche continue de faire parler de lui. À la ...

Lire la suite
Question orale concernant les travaux en cours sur le site de l'ancien couvent du Gesù

7 mars 2022 - Isabelle Pauthier

En janvier 2021, je vous ai interrogé sur les travaux de réaménagement du site de l’ancien couvent du Gesù, situé sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale. Pour ...

Lire la suite
- #mobilité
Question d'actualité concernant le lancement de l'enquête publique relative au deuxième tronçon du projet de métro nord

18 février 2022 - Isabelle Pauthier

La presse a annoncé cette semaine le lancement de l’enquête publique pour le deuxième tronçon du métro nord. Ce projet de 4,5 km comprend la construction de sept stations et d’un nouv...
Lire la suite
- #démocratie et gouvernance
Question écrite concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance du 4 septembre 2008

4 février 2022 - Isabelle Pauthier

L’ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l’amélioration de l’environnement urbain et du cadre de vie en Rég...
Lire la suite
Question orale concernant le renouvellement de la zone d'industrie urbaine dans le périmètre du projet de PAD Josaphat

24 janvier 2022 - Isabelle Pauthier

Le projet de PAD tel que présenté par perspective.brussels découpe le site Josaphat en quatre sous-quartiers : le campus sportif, le quartier d’industrie urbaine et le quartier de la gare d’...

Lire la suite
Question orale concernant la sauvegarde des ascenseurs historiques

20 décembre 2021 - Isabelle Pauthier

En date du 31 décembre 2023, l’usage de l’ensemble des ascenseurs en service en Belgique devait être sécurisé afin de satisfaire à l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à leur mise a...

Lire la suite
- #pme et entrepreneuriat
Question orale concernant les conséquences de la suppression du programme be.exemplary

20 décembre 2021 - Isabelle Pauthier

Lancé en 2016, be.exemplary est un programme de subsides qui avait pour but de stimuler et de récompenser les projets de construction et de rénovation exemplaires sur le plan du développement urba...
Lire la suite
- #environnement et biodiversité
Demande d'explications concernant l'état d'avancement du PAD Midi

6 décembre 2021 - Isabelle Pauthier

Je voudrais faire le point avec vous sur le plan d’aménagement directeur (PAD) Midi. Le périmètre du projet de PAD Midi ne prend pas en considération les bureaux de l’avenue Fonsny, ce...
Lire la suite
Demande d'explications concernant la faible croissance démographique de la Région bruxelloise et ses conséquences sur l'urbanisation

15 novembre 2021 - Isabelle Pauthier

Jamais notre ville-région n’a été aussi peuplée. En effet, avec 1.219.970 habitants au 1er janvier 2021, la Région bruxelloise a connu une croissance constante de sa population depuis 1996....

Lire la suite
- #culture et média
- #justice et sécurité
Demande d'explication concernant la position de la Région face à la situation critique de Brussels Expo

15 novembre 2021 - Isabelle Pauthier

Le secteur de l’événementiel et des gros salons a, partout dans le monde, énormément souffert de la crise du Covid-19 et des arrêts d’activité qui ont suivi. Nous sommes malheureusem...
Lire la suite
Demande d'explications concernant l'évolution du projet Mediapark

15 novembre 2021 - Isabelle Pauthier

Le mois de juillet a marqué le coup d’envoi du chantier du projet Frame situé dans le périmètre du futur plan d’aménagement directeur (PAD) Mediapark. À cette occasion, nous avons eu...
Lire la suite
Question orale concernant les suites du dossier concernant la demande de permis de l'ambassade de la République populaire de Chine

8 novembre 2021 - Isabelle Pauthier

Le dossier de demande de permis de l’ambassade de Chine, qui souhaite construire un immeuble de 21 appartements dans un quartier de villas à Woluwe-Saint-Pierre, fait une nouvelle fois la une d...

Lire la suite
Question orale concernant les travaux de rénovation du pont du Jubilé

8 novembre 2021 - Isabelle Pauthier

Construit au début du siècle dernier par l’ingénieur Bruneel afin de relier la gare maritime de Tour & Taxis à la ligne de ceinture ouest, le pont du Jubilé constitue un ouvrage d̵...

Lire la suite
- #justice et sécurité
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant l'encadrement régional de la transformation progressive du quartier du Marais en campus universitaire

18 octobre 2021 - Isabelle Pauthier

M. le secrétaire d’État, le 16 septembre 2021, vous avez annoncé dans la presse l’issue heureuse du dossier de la haute école Odisee, qui a finalement renoncé à son projet de démoli...
Lire la suite
Question orale concernant la rénovation du complexe muséal du Cinquantenaire en vue du bicentenaire de la Belgique

18 octobre 2021 - Isabelle Pauthier

Depuis 1905, le site du Cinquantenaire et ses célèbres arcades constituent l’un des symboles de notre capitale. Élevé dans le cadre des 50 ans de l’indépendance de la Belgique, cet en...

Lire la suite
Question orale concernant l'importance de toilettes publiques, propres, sécurisées et accessibles à toutes et tous au sein de l'espace public

5 octobre 2021 - Isabelle Pauthier

En ville, il est essentiel que chaque personne ait facilement accès à une toilette. Des toilettes propres, sécurisées et accessibles à toutes et tous sont non seulement un service d’intér�...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant l'attitude d'urban.brussels face aux demandes actuelles de permis dans le quartier de la rue de la Loi

4 octobre 2021 - Isabelle Pauthier

La Commission européenne a fait part de son ambition de réduire la superficie de bureaux qu’elle occupe à Bruxelles. M. Coomans de Brachène en a parlé tout à l’heure.
Lire la suite
Question orale concernant l'évaluation des dispositifs temporaires mis en place sur les terrains de la Société d'aménagement urbain (SAU) pendant l'été

4 octobre 2021 - Isabelle Pauthier

Comme à l’été 2020, plusieurs dispositifs ont vu le jour dans le périmètre de certains plans d’aménagement directeurs, à l’instar du dispositif “L’été à Josapha...

Lire la suite
- #environnement et biodiversité
Demande d'explications concernant l'annonce du gouvernement concernant le projet Mediapark

12 juillet 2021 - Isabelle Pauthier

Ce 21 juin, nous prenions connaissance de la décision du gouvernement de modifier en profondeur le projet de plan d’aménagement directeur (PAD) Mediapark. Pour rappel, après une première app...
Lire la suite
Demande d'explications concernant l'approbation par le gouvernement du PAD Gare de l'Ouest

5 juillet 2021 - Isabelle Pauthier

Le 3 juin, le gouvernement bruxellois a approuvé, en deuxième lecture, sur votre proposition et grâce à un protocole d’accord conclu avec la SNCB, le projet lié au plan d’aménagement...

Lire la suite
Demande d'explications concernant les enquêtes publiques dans le cadre des PAD

5 juillet 2021 - Isabelle Pauthier

Cela dit, mon intervention concerne les enquêtes publiques. M.le ministre-président, nous sommes nombreux au sein de cette commission à rappeler régulièrement les mantras “une ville pour e...

Lire la suite
- #environnement et biodiversité
- #pme et entrepreneuriat
Question orale concernant la politique de soutien aux asbl actives en matière de promotion de l'environnement urbain et d'urbanisme

28 juin 2021 - Isabelle Pauthier

Nous parlons ici de l’application de l’ordonnance du 4 septembre 2008 sur le soutien de la Région aux asbl de promotion de l’environnement urbain. Le monde entier nous envie IEB, la fé...
Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant le rapport de la Cour des comptes sur les mesures de protection et de conservation du patrimoine architectural à Bruxelles

31 mai 2021 - Isabelle Pauthier

Ce rapport de la Cour des comptes est assez sévère. Pour le rédiger, la Cour a réalisé un audit des mesures appliquées par le précédent gouvernement bruxellois sous la législature 2014-2019. ...
Lire la suite
- #enseignement
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demandes d'explications concernant les freins aux occupations temporaires à finalité de logement

31 mai 2021 - Isabelle Pauthier

À l’instar de la Flandre et de la Wallonie, la Région bruxelloise connaît également une crise du logement. Ainsi, 45.000 voire 49.000 ménages sont inscrits en liste d’attente pour obt...
Lire la suite
Question orale concernant la reconduction par la SAU du dispositif 'L'été à Josaphat

31 mai 2021 - Isabelle Pauthier

La crise du Covid-19 aura eu pour effet collatéral de nous rappeler à quel point il est important que chacun dispose d’un espace vert, de détente et de contemplation à proximité de son domi...

Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant les permis d'urbanisme concernant les travaux du métro nord à Schaerbeek

31 mai 2021 - Isabelle Pauthier

Des riverains nous ont informés que d’importants travaux relatifs aux impétrants devaient débuter au mois de mai sur la place Colignon à Schaerbeek. Vivaqua et Sibelga entendaient en effet p...
Lire la suite
Question d'actualité concernant le nouvel avenant 14 de l'accord de coopération Beliris validé par le Comité de coopération pour les années 2020-2022

28 mai 2021 - Isabelle Pauthier

Nous sommes particulièrement heureux de découvrir les résultats des négociations relatives à la conclusion de l’avenant 14 de l’accord de coopération Beliris des moyens fédéraux po...

Lire la suite
Question orale concernant l'avis défavorable de la commune de Saint- Gilles sur le projet d'hôtel dans le centre de tri postal

17 mai 2021 - Isabelle Pauthier

Cette question a été rattrapée par l’actualité, puisque le projet de plan d’aménagement directeur (PAD) a été approuvé en première lecture et est annoncé à l’enquête publ...

Lire la suite
Question orale concernant la délivrance de permis d'urbanisme pour la transformation de places de stationnement en terrasse

3 mai 2021 - Isabelle Pauthier

Fermé depuis maintenant sept mois, le secteur horeca est l’un des plus durement touchés par les mesures sanitaires. Ainsi, la Fédération Horeca Bruxelles rappelle que les restaurateurs bruxe...

Lire la suite
- #culture et média
Question d'actualité concernant la pétition contre le projet de Musée du Chat et du dessin d'humour

30 avril 2021 - Isabelle Pauthier

Dimanche dernier, une pétition réclamant l’abandon du projet de “Musée du Chat et du dessin d’humour” a été lancée et a récolté plus 3.300 signatures en quelques jours....
Lire la suite
- #démocratie et gouvernance
- #justice et sécurité
Demandes d'explications concernant la contribution de la Région à l'amélioration de la gouvernance de Beliris

26 avril 2021 - Isabelle Pauthier

En 1993, la Région bruxelloise faisait appel au gouvernement fédéral pour la construction du tunnel Belliard. À l’époque, cet immense projet était jugé nécessaire au déploiement de Brux...
Lire la suite
Demande d'explications concernant l'avenir du site de Tour & Taxis

26 avril 2021 - Isabelle Pauthier

Depuis le déclin des activités économiques et douanières sur le site de Tour & Taxis dans les années 90, cette zone de 45 hectares, située stratégiquement en bord de canal et entourée de ...

Lire la suite
Demande d'explications concernant la nouvelle enquête publique concernant l'avenir des jardins de la villa Dewin

15 mars 2021 - Isabelle Pauthier

J’ai déjà eu l’occasion de vous interroger au sein de cette commission sur l’avenir du site de la villa Dewin à Forest. Après de nombreuses péripéties, le projet est une nouvel...

Lire la suite
- #justice et sécurité
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explications concernant le projet immobilier sur le site de l'ambassade de Chine

15 mars 2021 - Isabelle Pauthier

La note explicative du projet minimise son impact. En réalité, l’immeuble projeté présente un gabarit équivalant à plus du double de celui des villas environnantes, sur une profondeur de 6...
Lire la suite
Question orale concernant le bilan des commissions de concertation en temps de coronavirus

15 mars 2021 - Isabelle Pauthier

Pandémie oblige, un nombre important de réunions ont été forcées d’adopter le format virtuel. C’est le cas des commissions de concertation. Pour rappel, ces organes consultatifs jouen...

Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale concernant les concours privés organisés sous l'égide du maître-architecte et les dérogations à la réglementation urbanistique

15 mars 2021 - Isabelle Pauthier

Les concours privés organisés sous l’égide du maître-architecte de la Région de Bruxelles-Capitale facilitent-ils les dérogations à la réglementation ? À propos de la procédure de sél...
Lire la suite
Question orale concernant la politique urbanistique encourageant la démolition-reconstruction

15 mars 2021 - Isabelle Pauthier

Notre ville-région est, comme toutes les villes, en perpétuelle évolution. Ici et là, on ne compte plus les nombreux projets immobiliers ainsi que les nouveaux chantiers qui voient le jour. Si de ...

Lire la suite
Demande d'explications concernant le développement du tourisme régénérateur

1 mars 2021 - Isabelle Pauthier

La pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en découlent ont violemment touché l’industrie touristique mondiale. Notre Région n’est bien évidemment pas en reste et subit lou...
Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale concernant les attentes et les revendications régionales face à la rénovation du palais de justice par l'État

22 février 2021 - Isabelle Pauthier

D’abord 2018, puis 2023, 2030, 2040 : l’aboutissement tant attendu des travaux de rénovation du palais de justice de Bruxelles n’en finit plus d’être postposé par l’État....
Lire la suite
- #environnement et biodiversité
- #justice et sécurité
Demande d'explications concernant le projet de Besix Red Porte de Ninove

1 février 2021 - Isabelle Pauthier

Le 23 novembre 2020, un article de Bruzz titré “Les tours de la porte de Ninove doivent être plus basses” indiquait que le promoteur Besix Red se tournait vers le marché, c’est-à...
Lire la suite
- #justice et sécurité
Demande d'explications concernant les travaux de réaménagement de la place Royale

1 février 2021 - Isabelle Pauthier

J’ai été surprise de voir publié dans la presse un plan du réaménagement de cette place datant de 2017. Il s’agit donc d’un plan antérieur au plan soumis à l’enquête publique e...
Lire la suite
Question orale concernant les travaux en cours sur le site de l'ancien couvent du Gesù

18 janvier 2021 - Isabelle Pauthier

L’ancien couvent du Gesù situé à Saint-Josse-ten-Noode fait actuellement l’objet de travaux. Ce site, devenu emblématique des palinodies urbanistiques bruxelloises, a fait l’obje...

Lire la suite
Question écrite concernant la protection et la valorisation des intérieurs d'îlots en Région bruxelloise

15 janvier 2021 - Isabelle Pauthier

Les intérieurs d’îlots ont un rôle écologique et social essentiel en milieu urbain. Pour rappel, l’intérieur d’îlot équivaut à l’espace situé à l’arrière des maisons qui commence ...

Lire la suite
Question orale concernant l'avenir de l’ancien bâtiment Belgacom du Sablon et des alentours

14 décembre 2020 - Isabelle Pauthier

Je partage l’analyse de ma consœur Mme Fremault : nous sommes là face à un projet de démolition-reconstruction particulièrement invasif, avec un programme qui laisse quelque peu perplexe &#...

Lire la suite
Question écrite concernant le périmètre de l'opérationnalisation du Référentiel Quartiers durables pour l'élaboration des nouveaux quartiers et projets urbains de grand ampleur

1 décembre 2020 - Isabelle Pauthier

La DPR prévoit dans son préambule que, pour faire face au défi climatique sur le plan de l’aménagement du territoire, «chaque nouveau quartier ou projet de développement urbain de grande ample...

Lire la suite
- #justice et sécurité
- #pme et entrepreneuriat
Demande d'explications concernant l'avis de la CRD concernant le plan de relance et de redéploiement de la Région de Bruxelles-Capitale face à la crise du Covid-19

19 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

Le 24 août dernier, faisant suite à une demande du gouvernement bruxellois, la Commission régionale de développement (CRD) a remis son avis concernant le plan de relance et de redéploiement régi...
Lire la suite
- #culture et média
Question orale concernant la la fermeture définitive du parc d'attractions Mini-Europe

19 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

Il y a déjà eu tellement de rebondissements dans ce dossier que je n’aurais peut-être pas dû parler de fermeture définitive dans le titre de ma question. Le 17 septembre 2020, la presse ann...
Lire la suite
Question écrite concernant l'installation du dispositif "Dinner in The Sky" sur la place de Brouckère

15 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

Le 2 septembre dernier, la presse s’est faite l’écho de l’installation du dispositif “Dinner In the Sky” sur la place De Brouckère et ce, pour une durée de 15 jours, d...

Lire la suite
Question écrite concernant l'avenir du site de la villa Dewin à Forest

14 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

Le 20 janvier dernier, je vous interrogeais à propos de la demande d’inscription sur la liste de sauvegarde de la partie non classée du jardin de la Villa Dewin sise rue Meyerbeer, 33-35 déposée...

Lire la suite
- #culture et média
Question orale concernant la nécessité de l'aménagement d'un lieu de baignade en plein air en Région bruxelloise

5 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

M. le secrétaire d’État, je suis particulièrement heureuse de vous interroger sur un sujet dans lequel vous avez toujours été précurseur. Avec la fermeture définitive, le 30 septembre 2018, d...
Lire la suite
Question orale concernant l'évaluation des dispositifs temporaires mis en place par la SAU pendant l'été 2020

5 octobre 2020 - Isabelle Pauthier

La crise du Covid-19 aura eu pour effet collatéral de nous rappeler à tous à quel point il est important que chacun puisse disposer d’un espace de loisir et de détente à proximité de son d...

Lire la suite
- #mobilité
Demande d'explications concernant l'avis critique de la CRD en vue d'améliorer le projet de PAS Gare de l'Ouest

13 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

Ce plan d’aménagement directeur (PAD) vise un terrain public appartenant à la SNCB. Nous disposons donc d’une marge de manœuvre temporelle pour intégrer les remarques de la Commission ...
Lire la suite
Demandes d'explications concernant l'avis négatif de la CRD concernant le projet de PAD Porte de Ninove

13 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

Dans son avis négatif, la Commission régionale de développement (CRD) nous explique que lorsqu’on confronte le projet de plan d’aménagement directeur (PAD) pour la porte de Ninove au p...

Lire la suite
Question orale concernant l'avenir des trottoirs de la place Royale

13 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

Malgré son état, la place Royale est assez bien préservée et respecte sa conception d’origine, bien que des changements y soient intervenus pour des raisons historiques. Je songe au remplace...

Lire la suite
Demande d'explications concernant l'avis critique de la Commission régionale de développement en vue d'améliorer le projet de PAD Casernes d'Ixelles

13 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

Vous avez fait part de votre volonté de voir approuver sous cette législature les projets de plan d’aménagement directeur (PAD) qui concernent des terrains publics. C’est en effet sur ces t...

Lire la suite
Demande d'explications concernant l'état d'avancement du PAD Midi

12 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

La gare du Midi est, rappelons-le, la deuxième gare la plus importante du royaume pour le transit ferroviaire. En outre, elle constitue l’une des portes d’entrée internationales de notre...

Lire la suite
Question d'actualité concernant le projet de démolition-reconstruction place de Brouckère à Bruxelles

3 juillet 2020 - Isabelle Pauthier

Les outils dont dispose la Région pour gérer l’urbanisme sont-ils adaptés à la taille des projets, qui deviennent de plus en plus monumentaux ? Allianz a demandé, comme en 2010, un permis d...

Lire la suite
- #culture et média
Question orale concernant la reprise des tournages en Région bruxelloise

24 juin 2020 - Isabelle Pauthier

Un article du journal L’Echo du 27 août 2018 rappelle que des outils économiques et fiscaux ont fait de la Belgique un haut lieu de l’industrie audiovisuelle. Les atouts de la Belgique sont nomb...
Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale concernant la création d'un parking P+R sur le site du Basilix de Berchem-Sainte- Agathe

20 juin 2020 - Isabelle Pauthier

Je voudrais donc vous interroger sur la mise en œuvre d’un nouveau Park and Ride (P+R), sur le site du Basilix à Berchem-Sainte-Agathe. Nous avons appris récemment par la presse la création ...
Lire la suite
- #justice et sécurité
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Demande d'explication concernant les possibilités alternatives de reconversion pour l'ancien Royal Rinking d'Ixelles

2 mars 2020 - Isabelle Pauthier

Installée dans l’ancienne patinoire Royal Rinking chaussée de Waterloo, l’initiative de Strokar inside autour de l’art urbain a connu un franc succès puisqu’elle a attiré plus de 150.0...
Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Question orale concernant la rénovation de l'immeuble classé Le Métropole à Forest

17 février 2020 - Isabelle Pauthier

En 2002, la société JCX Immo a racheté l’ancien site des brasseries Wielemans-Ceuppens, situé entre le chemin de fer et l’avenue Van Volxem à Forest.
(…)
Lire la suite
- #culture et média
- #environnement et biodiversité
Question orale concernant le bilan des Plaisirs d'hiver et la situation des riverains

3 février 2020 - Isabelle Pauthier

Ce dimanche 5 janvier s’est clôturée la dix-huitième édition des Plaisirs d’hiver. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce rendez-vous hivernal annuel a connu un franc succès. Ain...
Lire la suite
Question orale concernant a demande de protection, par l'inscription sur la liste de sauvegarde, de la partie non classée du jardin de la villa Dewin, introduite par la commune de Forest

20 janvier 2020 - Isabelle Pauthier

Le 19 mars 2019, la commune de Forest a déposé, auprès de vos services, une demande d’inscription sur la liste de sauvegarde de la partie non classée du jardin de la villa Dewin, du nom de son a...

Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant le remplacement du bus 84 lors du dernier plan bus de la STIB

7 janvier 2020 - Isabelle Pauthier

Afin d’améliorer la mobilité en Région bruxelloise en tenant compte de ses évolutions démographiques, la STIB a mis en place un nouveau plan bus destiné à répondre aux grands enjeux de demai...
Lire la suite
- #mobilité
Question orale concernant le problème des voitures ventouses sur le territoire de la Région

3 décembre 2019 - Isabelle Pauthier

Les voitures ventouses constituent un réel problème sur le territoire de notre Région. Ces véhicules, souvent immobilisés pendant de très longues périodes sur les parkings ou les voiries publiq...
Lire la suite
- #justice sociale, pauvreté et précarité
Interpellation concernant la construction d'immeubles à tours à Bruxelles

2 décembre 2019 - Isabelle Pauthier

M. le secrétaire d’État, vous avez déclaré dans Le Soir du 18 octobre 2019 que vous souhaitiez donner de la “gueule” à Bruxelles, en particulier en y facilitant l’érection d’im...
Lire la suite
Question d'actualité concernant les critiques de plusieurs instances locales et régionales sur le projet de plan d'aménagement directeur Josaphat

29 novembre 2019 - Isabelle Pauthier

Différents avis ont été rendus concernant le PAD Josaphat. La Commission régionale de la mobilité (CRM) a remis un avis critique, qui souligne que les propositions de desserte ne sont pas program...

Lire la suite
Interpellation concernant le retard annoncé du projet de PAD Mediapark suite au retard pris par les travaux de l’immeuble de la VRT

18 novembre 2019 - Isabelle Pauthier

Le jour où nous avons déposé cette interpellation, L’Écho annonçait que le retard n’était plus lié à un retard dans les travaux, mais à la rupture de confiance entre la VRT et ses...

Lire la suite
- #environnement et biodiversité
Interpellation : la traduction de l'accord de gouvernement dans les projets de PAD

4 novembre 2019 - Isabelle Pauthier

La déclaration de politique régionale (DPR) mentionne, à la page86, la volonté du gouvernement de « finaliser les processus d’adoption des plans d’aménagement directeurs(PAD) initiés sous l...
Lire la suite
Interpellation concernant la traduction de l'accord de gouvernement dans les projets de PAD

4 novembre 2019 - Isabelle Pauthier

La déclaration de politique régionale (DPR) mentionne, à la page 86, la volonté du gouvernement de “finaliser les processus d’adoption des plans d’aménagement directeurs (PAD) initi...

Lire la suite

Question orale concernant la suspension par le Conseil d'État du permis d'urbanisme de la RTBF pour le PAD Mediapark

Restez informé·e·s

Plus d'interventions parlementaires

Le concours « Europan 17 » pour le site du Cinquantenaire

La diminution des subsides aux associations au regard de l’organisation d’événements de prestige

Le compte X de la STIB

Le permis modificatif pour couvrir les modifications de chantier du projet de Métro Nord à la gare du Nord

L’étude d’incidences liée au chantier sous le Palais du Midi

La « marque » BXNord

Le théâtre et la piscine du Résidence Palace

Les immeubles classés à l'abandon dans la rue des Chapeliers

La dernière version du projet immobilier Realex

L’ouverture forcée du Palais Stoclet

L'annonce de l'ouverture forcée au public du Palais Stoclet et les questions qu'elle soulève

L'axe 3 du Plan d'action fédéral pour la Gare du Midi et le CRU 7

La nouvelle vocation de la Porte de Hal

Question orale : La nouvelle version du projet Lebeau

La forme du programme des Journées du patrimoine

L'annonce d'un recours de la Ville de Bruxelles contre l'avis conforme défavorable de la Commission Royale des Monuments et Sites sur le projet de réaménagement de la place de la Liberté porté par la Ville

L'annonce d'un recours de la Ville de Bruxelles contre l'avis conforme défavorable de la Commission Royale des Monuments et Sites sur le projet de réaménagement de la place de la Liberté porté par la Ville

Question orale concernant le nouveau tracé du deuxième tronçon du projet de métro nord

La fréquentation de la Brussels Pride 2023

Le transfert de bureaux de la Commission européenne vers le fédéral

La procédure de révision du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS)

La réglementation relative aux charges d'urbanisme

Répartition des structures d’accueil sur le territoire de la Région

L'aspect patrimonial et urbanistique de l'inscription des festivités du Bicentenaire sur le site du Cinquantenaire

Question orale concernant l'avenir du site de la villa Dewin

Question orale concernant le classement du jardin de la villa Dewin

Question orale concernant la préservation du patrimoine du palais du Midi

Le dialogue avec le secteur de la promotion immobilière

L’opérationnalisation des principes pour l'aménagement du quartier du Midi

Les logements abordables sur le site de Tour et Taxis

Question d'actualité concernant l'éventuelle adjudication du marché public portant sur la phase 1 de l'aménagement de la friche Josaphat

La financiarisation de l'immobilier

Petit patrimoine : le remplacement sauvage des menuiseries en bois par des châssis en PVC

Question d'actualité concernant le conseil bruxellois de la nuit

Question orale concernant la conséquence de l'interruption des travaux sur les lignes de métro 1 et 5 à Etterbeek

La prison de Haren est-elle réalisée conformément au permis délivré?

Carrousel des permis à la Bourse

La Porte de Hal, le Pavillon chinois et la Tour Japonaise

Les subsides destinés à FUP (For Urban Passion)

Question orale concernant l'installation de câbles par les opérateurs de téléphonie et le respect du patrimoine

Demande d'explications concernant le déménagement de l'ambassade américaine

Question orale concernant la demande de classement déposée par des représentants de la copropriété « Résidence Lemonnier », à l'angle Lemonnier-boulevard du Midi.

Demande d'explication concernant l'abandon du PAD Midi

Demande d'explications concernant l'attitude des communes face à la division des maisons unifamiliales

Question orale concernant les charges d'urbanisme dues dans le cadre du permis relatif au projet « Le Méandre » délivré en 2015

Question orale concernant les ventes au plus offrant d'immeubles appartenant aux pouvoirs publics

Question orale concernant le projet immobilier à Sainctelette et la dédensification

Demande d'explications concernant les transformations du site du Cinquantenaire à l'occasion des festivités relatives au bicentenaire de la Belgique

Question d'actualité concernant l'annulation éventuelle du permis d'urbanisme pour la transformation de la Bourse de Bruxelles en Belgian Beer World

Le contrôle de la bonne gouvernance au sein de Beliris

Demande d'explication concernant l'avenir du site des abattoirs d'Anderlecht

Question orale concernant la protection du patrimoine classé pendant les manifestations

Question orale concernant "l'avenir du bâtiment de l'ancien cinéma Rio à Laeken

Question d'actualité concernant le récent avis de la Commission régionale de la mobilité sur le financement du projet de métro Nord

Demande d'explications concernant l'avis négatif de la CRMS concernant le projet de métro nord

Demande d'explications concernant les retombées économiques du projet Neo

Demande d'explications concernant les suites du projet Lebeau Sablon

Question orale concernant les conditions matérielles et la favorisation de la participation citoyenne dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de ligne de métro 3

Question orale concerant l'avenir du Musée du jouet

Question orale concernant l'avenir du bâtiment classé du café de La Rue asbl à Molenbeek

Question orale concernant le maintien des mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme

Question orale concernant les travaux en cours dans l'avenue Bois du Dimanche

Question orale concernant les travaux en cours sur le site de l'ancien couvent du Gesù

Question d'actualité concernant le lancement de l'enquête publique relative au deuxième tronçon du projet de métro nord

Question écrite concernant la mise en oeuvre de l'ordonnance du 4 septembre 2008

Question orale concernant le renouvellement de la zone d'industrie urbaine dans le périmètre du projet de PAD Josaphat

Question orale concernant la sauvegarde des ascenseurs historiques

Question orale concernant les conséquences de la suppression du programme be.exemplary

Demande d'explications concernant l'état d'avancement du PAD Midi

Demande d'explications concernant la faible croissance démographique de la Région bruxelloise et ses conséquences sur l'urbanisation

Demande d'explication concernant la position de la Région face à la situation critique de Brussels Expo

Demande d'explications concernant l'évolution du projet Mediapark

Question orale concernant les suites du dossier concernant la demande de permis de l'ambassade de la République populaire de Chine

Question orale concernant les travaux de rénovation du pont du Jubilé

Demande d'explications concernant l'encadrement régional de la transformation progressive du quartier du Marais en campus universitaire

Question orale concernant la rénovation du complexe muséal du Cinquantenaire en vue du bicentenaire de la Belgique

Question orale concernant l'importance de toilettes publiques, propres, sécurisées et accessibles à toutes et tous au sein de l'espace public